Для подрядчиков

Загрузка ...

(скачать в формате .doc)

Извещение

О проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 08 августа 2014 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: Саратовская область, г.Красный Кут, ул.Пушкина д.4

Работы(объекты): ремонт шиферной кровли

Начальная(максимальная)цена договора подряда: ( )

Заказчик: ООО УК «Уют»,Саратовская обл., г.Красный Кут, пр.Победы д.24,ИНН 6417970242,Тонкачев Г.И.

Организатор конкурса ООО УК «Уют»,Саратовская обл.г.Красный Кут, пр.Победы д.24,ИНН 6417970242,

Тонкачев Г.И.

Дата начала работ: сентябрь 2014 года

Дата вскрытия конвертов: 00 2014 года с 8-00 до 12-00

Официальный Интернет - сайт для публикации http://www.uk-uyt.okis.ru/

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Саратовская обл., г.Красный Кут, пр.Победы д.24,

08 августа 2013 года с 8-00 до 12-00

(скачать в формате .doc)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2011 г. N 188-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 16 мая 2008 г. N 208-П "Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Саратовской области

П.Л.ИПАТОВ

Приложение

к постановлению

Правительства Саратовской области

от 8 апреля 2011 г. N 188-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью урегулирования порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", (далее - Положение).

1.2. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется путем проведения открытых конкурсов (далее - конкурс).

1.3. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома путем проведения конкурса осуществляется заказчиком: товариществом собственников жилья либо жилищным, либо жилищно-строительным кооперативом, либо иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в зависимости от способа управления многоквартирным домом (далее - заказчик).

II. Организатор конкурса

2.1. Организатор конкурса по привлечению подрядных организаций (далее - организатор конкурса) осуществляет следующие функции:

2.1.1. Разрабатывает конкурсную документацию по проведению конкурса (далее - конкурсная документация) на основании утвержденной Правительством области адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику.

2.1.2. В порядке, установленном пунктом 4 настоящего Положения, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию.

2.1.3. Назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты).

2.1.4. Отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика (по согласованию).

2.1.5. Отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.

2.1.6. Во взаимодействии с заказчиком (по согласованию) вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса.

2.1.7. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.

2.1.8. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре.

2.1.9. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии.

2.1.10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Положения.

2.1.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.

2.1.12. Организует получение, возврат и удержание обеспечения конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

2.1.13. Направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального образования.

2.2. Участниками конкурса могут быть организации, имеющие право заниматься деятельностью, составляющую предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

III. Заказчик

3.1. Заказчик осуществляет следующие функции:

3.1.1. Определяет во взаимодействии с администрацией муниципального образования (по согласованию) и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области организатора конкурса, предмет и срок проведения конкурса.

3.1.2. Утверждает конкурсную документацию.

3.1.3. Участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурсные комиссии).

3.1.4. Во взаимодействии с организатором конкурса (по согласованию) отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса.

3.1.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.

IV. Порядок опубликования информации о конкурсе

4.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, конкурсная документация по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению) публикуется организатором конкурса в средствах массовой информации, определенных распоряжением Правительства Саратовской области, не позднее двадцати календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. Дополнительно информация о проведении конкурса публикуется на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на источник с официальной информацией о конкурсе.

4.3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

V. Порядок подачи и рассмотрения заявок

5.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

5.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3 процентов от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

5.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

5.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения.

5.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 календарных дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.

5.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 календарных дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 календарных дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

5.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

5.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

наименование участника конкурса;

должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника);

другая информация на усмотрение организатора конкурса.

5.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

5.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске при невыполнении участником требований, предусмотренных конкурсной документацией. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

5.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в течение двух календарных дней с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

5.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом согласно приложению N 5 к настоящему Положению.

5.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в течение пяти календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

5.14. С победителем конкурса в течение десяти календарных дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок заключается договор подряда.

5.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место.

5.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место, уклонился от заключения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.

5.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся в следующих случаях:

если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

5.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

VI. Конкурсная комиссия

6.1. Конкурсные комиссии создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.

6.2. Персональный состав конкурсных комиссий формируется организатором конкурса из числа представителей органов исполнительной власти области, администрации муниципального образования (по согласованию) и заказчика (по согласованию).

6.3. В состав конкурсной комиссии может быть включен по согласованию представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

6.4. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса (по согласованию).

6.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;

осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;

определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.

6.6. Конкурсная комиссия имеет право в установленном порядке запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.

6.7. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением.

6.8. Конкурсную Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса (по согласованию) из числа представителей заказчика (по согласованию). Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается организатором конкурса (по согласованию) из числа представителей администрации муниципального образования (по согласованию).

6.9. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии.

6.10. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается организатором конкурса (по согласованию) из числа представителей администрации муниципального образования (по согласованию).

6.11. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.

6.12. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

6.13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают присутствующие на заседании члены конкурсной комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии).

6.14. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

руководит деятельностью конкурсной комиссии;

председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач;

осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.

6.15. Члены конкурсной комиссии:

участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии;

участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.

6.16. Председатель и члены конкурсной комиссии обеспечивают конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

6.17. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время проведения конкурса за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.

6.18. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

6.19. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур.

Приложение N 1

к Положению

о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

с использованием средств, предоставляемых в соответствии

с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Извещение

о проведении открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: ____________________________________________

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: __________________________________________

___________________________________________________________________________

Работы (объекты): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(перечислить работы)

Заказчик ______________________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,

контактное лицо заказчика)

___________________________________________________________________________

Организатор конкурса __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,

контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________

____________________________________________________________________ рублей

Дата начала работ: ____________________________________________________

Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________

Официальный интернет-сайт для публикации ______________________________

___________________________________________________________________________

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________

___________________________________________________________________________

Приложение - конкурсная документация:

1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.

2. Техническая и сметная документация (перечислить документы).

3. Договор подряда (проект).

Приложение N 2

к Положению

о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

с использованием средств, предоставляемых в соответствии

с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора

подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

___________________________________________________________________________

(перечислить работы)

1.2. Заказчиком является ______________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

1.3. Организатором конкурса является __________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда ___________________

___________________________________________________________________ рублей,

в том числе НДС ______________________________ рублей.

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

часы работы ______________________________________________________________.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено

в _____ часов _____ минут "___" ________ 20____ года по адресу:

__________________________________________________________________.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех

претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть

подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на

интернет-сайте _________________________________________________________ не

позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса ___________________________________ обеспечение

(предоставляют, не предоставляют)

заявки.

1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки

участники конкурса должны перечислить сумму в размере

____________________________________________________ рублей (3 процента от

начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на

следующий счет:

__________________________________________________________________________.

(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на

интернет-сайте __________________________________________________ в течение

десяти календарных дней с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме

согласно приложению к настоящей конкурсной документации в течение десяти

календарных дней с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за

контакты с участниками конкурса: __________________________________________

__________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года N 292.

2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок

на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации.

3.1.3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), или его копия.

3.1.4. Документы, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям, или их копии.

3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7 настоящей конкурсной документации).

3.1.6. Организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению N 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась администрация муниципального образования) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

участникам, не допущенным к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

победителю конкурса - в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда;

участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоено второе место, в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

участнику конкурса, заявке на участие которого присвоено второе место, в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 календарных дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия при условии принятия решения большинством голосов членов конкурсной комиссии и внесения соответствующей записи в протокол признает заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями оценки конкурсных заявок, указанных в пункте 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

цена договора: максимальное количество баллов - 60;

срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и "Срок выполнения работ": 1-е место получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее места по порядку выставляются по мере снижения показателей. При равенстве показателей места распределяются по сроку подачи и дате регистрации заявки.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

"Цена договора"

N п/п	Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
	Цена договора	60	1	60
2	55
3	50
4	45
5	40
6	35
7	30
8	25
9	20
10	15
11	10
12	5
13 и более	0

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

"Срок выполнения работ"

N п/п	Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
	Срок выполнения работ	20	1	20
2	20
3	20
4	18
5	16
6	14
7	12
8	10
9	8
10	6
11	4
12	2
13 и более	0

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия

"Квалификация участника"

N п/п	Критерий	Макси- мальное коли- чество баллов	Подкритерии	Показатель подкритерия (ед.)	Коли- чество штрафных баллов
	Квалификация	20	Опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год)	2 и более	0
1	5
0	10
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала )	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет	0
2 и более с опытом работы более 5 лет	5
в остальных случаях	10
Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	0	0
1	5
2 и более	10
Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года	0	0
1	5
2 и более	10

--------------------------------

Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда.

Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: 1-е место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее места по порядку выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - по критерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоено 1-е место, объявляется победителем конкурса.

7. Льготы отдельным категориям участников

7.1. При ранжировании участников конкурса по критерию "Цена договора" отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 процентов от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

7.2. Указанная в пункте 7.1 льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3. Указанная в пункте 7.1 льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того, чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

7.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок и подсчет баллов по критерию "Цена договора" производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение N 1

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

____________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо

2. Электронный адрес участника ________________________________________

3. Участник ______________________________________________ плательщиком

(является/не является, основание освобождения

от уплаты НДС в случае наличия)

налога на добавленную стоимость.

4. Участник _______________________ свидетельство о допуске к работам,

(имеет/не имеет)

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Право на льготы.

5.1. Участник является ________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием,

средним предприятием)

Наименование	Единица измерения	Значение
Средняя численность работников за предшествующий календарный год	человек
Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость	рублей
Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год	рублей

5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу

___________________________________________________________________________

(да/нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	руб.
2.	Срок выполнения работ	календарные дни с даты начала работ

9. Информация для оценки подкритериев

критерия "Квалификация участника"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1.	Опыт работы, в том числе:	шт.
количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
2.	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	чел.
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет
с опытом работы более 5 лет
3.	Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	шт.
4.	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	шт.

10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________________

___________________________________________________________________ рублей,

___________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________

___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника

для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации.

__________________________________ __________ _____________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

(ссылка на доверенность)

М.П.

Приложение N 2

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

___________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по

капитальному ремонту ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы,

содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

__________________________________ _________ ______________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение N 3

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

Доверенность N ______

Место составления ______________________

Дата выдачи ________________

Настоящей доверенностью _______________________________________________

(наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ____________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность,

___________________________________________________________________________

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на

участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.

Подпись __________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

__________________________________ _________ ______________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение N 4

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

Сведения

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее

специальное образование в строительной отрасли и опыт

работы на руководящих должностях не менее 5 лет

N п/п	Ф.И.О	Должность в организации	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в организации	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1.
2.
3.

Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в

организации более 2 лет ________ человек.

количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

___________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника

(заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

__________________________________ _________ ______________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение N 3

к Положению

о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

с использованием средств, предоставляемых в соответствии

с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Информация

о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата __________________________________________________________________

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

___________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

___________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Адрес многоквартирного дома: __________________________________________

Работы (объекты): _____________________________________________________

(перечислить работы)

Заказчик ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)

Организатор конкурса __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,

контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________

___________________________________________________________________ рублей.

Дата начала работ: ____________________________________________________

Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________

___________________________________________________________________________

Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на

интернет-сайте ____________________________________________________________

Приложение N 4

к Положению

о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

с использованием средств, предоставляемых в соответствии

с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

_______________________________________ ________________________

(место проведения вскрытия конвертов) (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _________________________________________________

Секретарь комиссии ____________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:

__________________________________________________________________________.

Время начала вскрытия конвертов __________________________________________.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников

конкурса:

___________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов

присутствовали

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______________

заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не

повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие

вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от

следующих организаций:

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет

определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия

конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение N 1 к

настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускаются следующие организации:

___________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии _____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии _____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение

к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе от

Сводная таблица конкурсных заявок

N п/п	Наиме- нова- ние участ- ника, адрес	Документ, подтверж- дающий полно- мочия лица на осущест- вление действий от имени участника	Доку- мент, подтвер- ждающий внесение обеспе- чения	Инфор- мация о составе и ква- лифи- кации работ- ников	Доку- менты, под- тверж- дающие опыт работы (копии дого- воров подряда)	Нота- риально заве- ренные копии учреди- тельных доку- ментов	Нота- риально заверен- ная копия свиде- тельства о поста- новке на учет в нало- говом органе	Нота- риально заве- ренная копия свиде- тельства о госу- дарст- венной регист- рации	Оригинал или нотари- ально заверен- ная копия выписки из Единого госу- дарст- венного реестра юриди- ческих лиц	Справка из нало- гового органа о размере задол- женности	Копия бухгал- терского баланса	Цена конкур- сной заявки	Отметка о соблю- дении требо- ваний к допуску на участие в кон- курсе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.
2.
3.
4.

--------------------------------

В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную

пунктом 7 конкурсной документации.

Председатель конкурсной комиссии _____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии _____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 5

к Положению

о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

с использованием средств, предоставляемых в соответствии

с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Протокол

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

________________________________________________ _____________________

(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _________________________________________________

Секретарь комиссии ____________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки

следующих участников конкурса:

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,

установленным пунктом 6 конкурсной документации.

Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Срок

выполнения работ" и "Квалификация участника" отражены в приложении к

настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам

присвоены следующие места:

1. ___________________________________________________________________,

2. ___________________________________________________________________,

3. ___________________________________________________________________,

4. _____________________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания

настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки

участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2-е

места.

Председатель конкурсной комиссии ___________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии ___________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

___________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

___________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение

к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе от

Оценка заявок по критериям и подкритериям

N
п/п

Наиме-
нова-
ние
участ-
ника

Дата
и время
регист-
рации
заявки

Критерий
"Цена договора"

Критерий
"Срок
выполнения
работ"

Критерий "Квалификация участника"

Итого

подкритерии

балл

без
льготы,
рублей

с
льго-
той,
рублей

балл

пока-
затель

балл

опыт
рабо-
ты

штраф-
ной
балл

квали-
фика-
ция
персо-
нала

штраф-
ной
балл

соблю-
дение
тех-
ники
безо-
пас-
ности

штраф-
ной
балл

проиг-
ранные
арбит-
ражные
дела

штраф-
ной
балл

Председатель конкурсной комиссии _____________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии ____________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

____________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

(скачать в формате doc) Договор №

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома, проводимого в рамках

Федерального Закона № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года.

Саратовская обл.

г. Красный Кут « » 2011г.

ООО Управляющая компания «Уют» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тонкачева Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Протоколом комиссии по отбору подрядчика от ______2011г. №___ и законодательством Российской Федерации, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется лично выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - Объект), расположенного по адресу: Саратовская обл., г. Красный Кут, п. Авиагородок, дом 9_в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметой утвержденной Заказчиком и общим собранием собственников помещений, календарным планом (график) выполнения работ (Приложение №2) и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по капитальному ремонту Объекта определяется на основании конкурсной заявки

Перечень выполняемых работ	Стоимость выполняемых работ

ИТОГО:

и составляет ( ) руб. в т.ч. НДС

2.2. Указанная в пункте 2.1 стоимость работ является твердой и изменению не подлежит.

2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

2.4. Окончательный расчет за выполненные и принятые работы по капитальному ремонту Объекта производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, в течение 5 календарных дней, по факту подписанных актов: приёмки установленных узлов учёта в эксплуатацию, приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3,

2.5. При расторжении Контракта Заказчик, оплачивает Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до момента расторжения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим актом.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права Заказчика:

3.1.1. Проверять ход и качество работ по капитальному ремонту МКД выполняемых Подрядчиком, в том числе путем назначения своего представителя.

3.1.2. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных по настоящему договору работ не соответствующих его условиям и качеству.

Заказчик: ___________________ Подрядчик:_________________

3.1.3. Заказчик вправе односторонне расторгнуть настоящий контракт и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта, а также в случае нарушения сроков начала и окончания выполнения отдельных видов работ, предусмотренных календарным планом работ, прилагающимся к данному Контракту, в других случаях предусмотренных законодательством и настоящим договором.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Принять выполненные работы по акту сдачи-приемки при условии соответствия их условиям настоящего договора.

3.2.2. Обеспечить согласование актов приемки работ (КС-2) с органом местного самоуправления.

3.2.3. Образовать комиссию по приёмке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта, с включением в её состав представителей Заказчика и (по согласованию) представителей от Подрядчика, собственников Объекта, органа местного самоуправления, государственной жилищной инспекции, поставщика коммунальных ресурсов.

3.2.4. Оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего договора.

3.3 Права Подрядчика:

3.3.1. Уведомить Заказчика о выявленных недостатках в сметной документации и техническом задании (дефектной ведомости) и предложить для внесения свои корректировки, не превышающие установленной общей сметной стоимости капитального ремонта Объекта.

3.3.2. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц только с письменного согласия Заказчика.

3.4 Обязанности Подрядчика:

3.4.1. Выполнить работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (дефектной ведомостью) и сдать Заказчику работы надлежащего качества.

3.4.2. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием (дефектной ведомостью), строительными нормами и правилами.

3.4.3. Допустить к участию в приемке выполненных работ представителя органа местного самоуправления.

3.4.4. Устранить недостатки (дефекты) в некачественно выполненных работах своими силами и за свой счёт в согласованный с Заказчиком срок.

3.4.5. Вывезти строительный мусор, демонтированные стройматериалы пригодные к использованию передать Заказчику.

3.4.6. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.4.7. Заключить договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору от ____________2010 года, № 1 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома проводимого в рамках Федерального Закона № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта по настоящему договору определены графиком производства работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору, предусматривающим срок окончания работ, промежуточные сроки.

4.2. Срок окончания работ по капитальному ремонту объекта «31» октября 2010 года.

Указанная дата является исходной для наступления ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту Объекта.

4.3. Указанные в Приложении № 2 даты начала и окончания (промежуточные сроки) по видам работ капитального ремонта Объекта, являются исходными для наступления ответственности в случаях нарушения сроков исполнения этих работ по капитальному ремонту Объекта.

4.4. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обязательствах, которые грозят качественному выполнению ремонтных работ, либо причин создающих невозможности завершения работ в срок.

Заказчик:____________________ Подрядчик:____________________

5. Приемка объекта.

5.1. При завершении работы (этапа) Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи – приемки работы. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи – приемки работы обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ.

5.2. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме окончательного расчёта (п.2.4.)

5.3. Подрядчик передает Заказчику за пять календарных дней до начала приемки Объекта после капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации - фактически выполненным работам и использованных материалов.

5.4. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение пяти календарных дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности передачи Объекта в эксплуатацию.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

6. Гарантия качества

6.1. Подрядчик гарантирует:

Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество;

качество выполненных всех работ в соответствии с техническим заданием (дефектной ведомостью), действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем оборудования, материалов и работ составляет пять лет с момента подписания акта о приемке Объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, а в случае устранения Заказчиком аварий или аварийных ситуаций, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств, возместить Заказчику понесённые затраты.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя в течение 5 календарных дней со дня получения извещения Заказчика, а при возникновении аварий или аварийных ситуаций немедленно при получении извещения.

Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить независимую экспертизу, что не исключает права Заказчика обратиться по данному вопросу в Арбитражный суд Саратовской области.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

Заказчик:______________ Подрядчик:________________

7.3. В таких обстоятельствах договор прекращает своё действие по соглашению Сторон, либо Заказчик имеет право одностороннего расторжения договора, либо срок выполнения обязательств по настоящему договору продлевается Сторонами соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванные этими обстоятельствами.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации, Саратовской области и настоящим договором.

8.2. При нарушении Подрядчиком условий настоящего договора он уплачивает Заказчику неустойку в размере 30% сметной стоимости работ по капитальному ремонту.

8.3. При нарушении Подрядчиком сроков начала, окончания работ, промежуточных сроков он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% сметной стоимости работ по капитальному ремонту за каждый день просрочки.

8.4. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком, Заказчик взыскивает с него затраты Заказчика, на основании акта выполненных работ по устранению дефектов и вправе взыскать неустойку в размере 100% стоимости этих работ.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор действует от даты подписания его Сторонами и до полного исполнения ими своих обязательств, либо до даты его расторжения.

10. Расторжение договора

10.1.Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:

систематического (два и более раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания выполнению работ по капитальному ремонту Объекта более чем на 14 календарных дней;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
аннулирования лицензий, лишающих Подрядчика права на производство работ, предусмотренных настоящим договором;
других предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.

11. Другие условия

11.1. Стороны прилагают максимальные условия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, Стороны обращаются в Арбитражный суд Саратовской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

11.3. В остальном, при исполнении настоящего договора, Стороны руководствуются Гражданским кодексом, др. нормативными материалами Российской Федерации и Саратовской области.

11.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.5. Оплата коммунальных услуг на производство работ по капитальному ремонту оплачивается Подрядчиком по фактически выставленным счетам бухгалтерии Заказчика.

11.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой Стороны, и имеют равную юридическую силу.

Заказчик:___________________ Подрядчик:_____________________

Приложения:

Приложение №1:»Техническое задание»

Приложение №2:»Календарный план(график) выполнения работ»

Приложение №2.1 Сметный расчет

12. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон

Заказчик Подрядчик

ООО Управляющая компания «Уют»

Адрес: 413230, Саратовская обл.,

Город Красный Кут

Ул. Коммунистическая, д. 5

ИНН 6417970242 КПП 641701001

р/с 40702810652010000010

Саратовский РФ

ОАО «Россельхозбанк» г. Саратов

к/с 30101810500000000843

БИК 046311843

Директор Директор

ООО УК «Уют»

_______________/Тонкачев Г.И. / __________________/ /